Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителя.

Истец указал, что в ноябре 2023 г. заключил с ответчиком договор подряда на строительство индивидуального жилого дома. В процессе возведения стен заказчик обнаружил многочисленные нарушения проектной документации и строительных норм. Он направил ответчику претензию с требованием устранить недостатки, но ответа не последовало. Поскольку в установленный договором срок объект к сдаче не был готов, что нарушало условия льготного кредитования, банк повысил процентную ставку и истец понес убытки. Просил суд расторгнуть договор подряда, взыскать выплаченную ответчику сумму,  убытки, компенсацию морального вреда и штрафные санкции.

Для установления юридически значимых обстоятельств по делу была назначена судебная строительно-техническая экспертиза.

Установив, что в ходе строительства индивидуального жилого дома подрядчиком были допущены значительные и критические дефекты, в связи с чем заказчик имеет право отказаться от исполнения договора и требовать возврата уплаченных денежных средств, суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных требований.

Решением суда договор подряда расторгнут, в пользу истца взыскана оплаченная сумма 2 950 000 рублей, убытки 525 935,97 рублей, неустойка 2 950 000 рублей, компенсация морального вреда 10 000 рублей, штраф 1 500 000 рублей.

Решение не вступило в законную силу.