Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело о защите прав потребителей.

Истец указала, что заключила с ответчиком договор строительного подряда, в рамках которого исполнитель должен был произвести работы до декабря 2024 года.  Заказчик выплатил 100 000 рублей, однако до настоящего времени подрядчик ремонт не выполнил. Просил суд взыскать уплаченную сумму, неустойку, компенсацию морального вреда и штраф.

Учитывая обстоятельства дела и собранные доказательства в их совокупности, установив, что ответчик принятые на себя по договору обязательства не исполнил, суд заявленные требования удовлетворил.

Решением суда в пользу истца взыскана уплаченная сумма 100 000 рублей, неустойка 100 000 рублей, компенсация морального вреда 10 000 рублей, штраф 2500 рублей.

Решение не вступило в законную силу.