Дзержинский районный суд г. Оренбурга рассмотрел гражданское дело о взыскании денежных средств, неустойки, штрафа, компенсации морального вреда, судебных расходов.

Истец указал, что ответчик по договору подряда должен был построить индивидуальный одноэтажный жилой дом. Подрядчик выполнил часть работ и остановил стройку, тем самым нарушил установленные договором сроки. До настоящего времени дом не достроен, при этом объект имеет многочисленные недостатки, а оплаченные денежные средства заказчику не возвращены. Просил суд удовлетворить исковые требования в полном объеме.

Установив, что оплата по спорному договору была исполнена заказчиком в полном объеме, при этом работы по строительству дома не были завершены в установленный срок, учитывая выводы технического экспертного заключения, предоставленного истцом в обоснование своих доводов, суд пришел к выводу об удовлетворении иска.

Решением суда с ответчика взыскана стоимость устранения дефектов и недостатков выполненных работ в размере 979 077,85 рублей, стоимость  невыполненных по договору подряда работ 1 770 820,55 рублей, неустойка 460 2460 рублей, компенсация морального вреда 10 000 рублей, штраф 3 681 179,20 рублей, судебные расходы.         

Решение не вступило в законную силу.